太原律师网站logo

免费咨询电话:18205961914
太原律师网

公司纠纷

太原公司经济纠纷案例-装修工程合同纠纷

作者:太原律师时间:2020-03-16 10:47:39

  合同签订后,被告向原告支付了50万预付款,原告开始施工。数月后,原告提出一些装修项目变化、材料涨价,工程造价应提高至320万元。被告拒绝。双方产生争议,原告中止了工程。后双方达成协议:装修款定为240万元,并请银行进行了审核,三方在价款协议书上均已签字。

  2002年10月底,工程结束,被告于验收后接受并开业,但一直拒付190万元工程款。双方无法达成共识,原告便于2003年3月诉至法院,请求被告支付工程款庭审情况: 被告的答辩理由是:装修款实际超出原投标书和合同规定的160万元;该酒店为国有企业,应经审计部门对工程款审计。审计部门对工程进行了审计,结论为:未发现违反财经纪律,但工程款按市价计过高。被告遂提出应按审计意见降低工程款50万元,原告延期完工,应付赔偿责任。被告认为应依投标书、合同规定和审计意见来确定工程款,并提起反诉,要求原告承担迟交工程的责任。

  原告认为:双方签订的工程承包书合法有效,原告工程无质量争议。被告应按三方最后签订的价款协议书的规定支付工程款。理由为:

  1、 工程款的数额只能以合同确定。

  招标属要约邀请行为,投标是要约行为。但双方一旦订立了合同,其权力义务就应依合同确定。《招标投标法》中强调应当按合同而非投标书来履行合同,这表明合同书与投标书的内容可以不一致,不一致时应依合同规定来履行。在本案中,投标书与合同约定的价款不一致,合同已修改了投标书的内容,就应按修改后的合同条款来确定工程款。

  2、 合同内容变更后,应以最终协议内容确定价款。

  合同第三条规定:“装修款暂定为160万元,预算由甲方提出后经乙方同意,并经XX银行审核,不再更改。”这说明160万元是个待定价款,确定具体数额的程序为原告提出预算,被告审核同意,银行审核后三方签字方可确定价款;一旦确定款额后,不得再作变更,即使成本上涨,原告也不可要求增加款项了。

相关推荐:

股东会议的召开程序是什么?是否存在风险?
公司进行股权转让需要缴纳哪些税?
太原地区公司股权转让的相关问题解答
有限责任公司股权对外转让程序对转让合同效力的影响是什么?
当公司产生经济纠纷的时候,应该怎么起诉?其流程是什么
太原公司律师教你怎么打公司官司:最新公司诉讼流程(完整版)
律师告诉你:常见的公司法律纠纷有哪些?
注意!!~!这几种常见工作不被《劳动合同法》保护
有限责任公司在股权转让交易的过程中,需要注意哪些事项?
重磅!最高法发布公司法新司法解释-加强股东权益保护!
太原律师郭律师照片

联系律师

太原郭律师

免费咨询电话:18205961914

执业证号:11401201110186174

执业律所:太原xx律师事务所

律所地址:太原市杏花岭区新建路xx号

法律专长:公司纠纷,公司法律顾问,公司股权设计等

在线咨询

律师微信

律师微信二维码